Спор на 370 миллионов из за недостроенной "Арены Норильск" в кассации выиграл Норникель

ФАС ВСО 26 июля согласился с судебными постановлениями апелляции и кассации по делу № А33-4393/2009. Судьи вняли доводам представителей Норникеля, утверждавших, что ЗАО "Альбион М" неправомерно не вернуло часть предоплаты за строительство "Арены Норильск" в размере почти 373 миллиона рублей.
Как следует из судебных постановлений, в 2005 году между ОАО "ГМК "Норильский никель" (заказчик) и ЗАО "Альбион М" (подрядчик) был подписан контракт на выполнение проектных, строительно-монтажных и прочих работ, необходимых для сооружения и ввода в эксплуатацию на условиях "под ключ" объекта "Спортивно-развлекательный комплекс "Арена "Норильск".
Однако за два месяца до окончания сроков выполнения работ подрядчиком были выполнены работы на объекте строительства лишь наполовину. Естественно, шансов на своевременную достройку спорткомплекса практически не было. Поэтому заказчик уведомил подрядчика об отказе от исполнения заключенного контракта и необходимости возврата неосвоенного аванса. Невыполнение ЗАО "Альбион М" требования по возврату всей суммы неосвоенной предоплаты послужило основанием для обращения ОАО "ГМК "Норильский никель" в Арбитражный суд Красноярского края с иском о расторжении договора и взыскании неосновательного обогащения.
Суд первой инстанции счел отказ заказчика от исполнения контракта и требование о возврате неосвоенной суммы оплаты по контракту как неосновательного обогащения правомерными. Апелляция изменила размер неустойки, в целом согласившись с первой инстанцией, а судьи кассационной инстанции посчитали, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о нарушении подрядчиком сроков выполнения работ и расторжении контракта по инициативе заказчика. Кассационная жалоба ЗАО "Альбион М" оставлена без удовлетворения.